买卖合同

【推荐】买卖合同范文汇编8篇

在人们的法律意识不断增强的社会，合同对我们的帮助越来越大，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么常见的合同书是什么样的呢？以下是小编收集整理的买卖合同8篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

出卖人： (以下简称甲方)

住所地：

法定代表人：

买受人：(以下简称乙方)

住所地：

法定代表人：

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，在平等、自愿的基础上，经充分协商，就乙方购买甲方产品达成以下买卖合同条款。

一、产品名称、型号、数量

二、产品质量

1、质量标准：

2、乙方对产品质量的特殊要求：

3、乙方对产品包装的特殊要求：

4、乙方对产品质量有异议的，应当在收到产品后五日内提出确有证据的书面异议并通知到甲方;逾期不提出异议的，视为甲方产品质量符合本合同约定要求。但乙方使用甲方产品的，不受上述期限限制，视为甲方产品符合合同约定要求。

三、产品价款

1、产品的单价与总价：

上述货物的含税价为：

总价款为：

2、甲方产品的包装费用、运输费用、保险费用及交付时的上下列支费用等按下列约定承担：

甲方产品的包装物由 提供，包装费用由 承担。

甲主产品的运输由 办理，运输费用由 承担。

甲方产品的保险由 办理，保险费用由 承担。

甲方产品交付时的上下力支费用由 承担。

乙方承担的上述费用，乙方应当在甲方交货前一次性给付甲方。

四、产品交付

甲方产品交付方式为：乙方提货/甲方送货/甲方代办托运。

产品交付地点为甲方所在地，交货时间为合同生效后 天，若乙方对甲方产品有特殊要求的，甲方应当在乙方提供相关确认文件后 天内交货。但乙方未能按约定付款甲方有权拒绝交货，乙方未能及时提供相应文件的，甲方有权延期交货。

在合同约定期限内甲方违约未能及时交货的，产品的灭失、毁损的风险由甲方承担;产品交付后或乙方违约致使甲方拒绝交货、延期交货的，产品的灭失、毁损的风险由乙方承担。

五、价款结算

乙方应在本合同书签订 日内向甲方预付货款 元，甲方交付前给付价款 元，余款由乙方在收到甲方产品之日起 天内付清。

乙方应当以现金、支票或即期银行承兑汇票方式支付甲方价款。

双方同意乙方未能付清所有价款之前，甲方产品的所有权仍属于甲方所有。

六、合同的解除与终止

双方协商一致的，可以终止合同的履行。一方根本性违约的，另一方有权解除合同，但应当及时书面通知到对方。

七、商业秘密

乙方在签订和履行本合同中知悉的甲方的全部信息(包括技术信息和经营信息等)均为甲方的商业秘密。

无论何种原因终止、解除本合同的，乙方同意对在签订和履行本合同中知悉的甲方的商业秘密承担保密义务。非经甲方书面同意或为履行本合同义务之需要，乙方不得使用、披露甲方的商业秘密。

乙方违反上述约定的，应当赔偿由此给甲方造成的全部损失。

八、违约责任

本合同签订后，任何一方违约，都应当承担违约金

元。若违约金不足以弥补守约方损失的，违约方应当赔偿给守约方造成的一切损失(包括直接损失、可得利益损失及主张权利的费用等)。

九、不可抗力

因火灾、战争、罢工、自然灾害等不可抗力因素而致本合同不能履行的，双方终止合同的履行，各自的损失各自承担。不可抗力因素消失后，双方需要继续履行合同的，由双方另行协商。

因不可抗力终止合同履行的一方，应当于事件发生后

日内向对方提供有权部门出具的发生不可抗力事件的证明文件并及时通知对方。未履行通知义务而致损失扩大的，过错方应当承担赔偿责任。

十、其他约定事项

1、乙方联系人或授权代表在履行合同过程中对甲方所作的任何承诺、通知等，都对乙方具有约束力，具有不可撤销性。

2、签订或履行合同过程中，非经甲方书面同意或确认，乙方对甲方任何人员的个人借款，均不构成乙方对甲方的预付款或已付款款项。

3、乙方联系地址、电话等发生变化的，应当及时通知到甲方，在乙方通知到甲方前，甲方按本合同列明的联系方式无法与乙方联系的，由乙方承担相应的责任。

4、本合同未约定的事项，由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同书具有同等法律效力。

5、乙方应当在签订合同时向甲方提供其合法经营的证明文件，并作为本合同的附件。

6、签订本合同时，双方确认的合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同，同等法律效力。

十一、争议解决

本合同履行过程中产生争议的，双方可协商解决。协商不成的，应向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

十二、明示条款：

甲、乙双方对本合同的条款已充分阅读，完全理解每一条款的真实意思表示，愿意签订并遵守本合同的全部约定。

十三、本合同经双方盖章或授权代表签字后生效。

十四、本合同书一式四份，双方各执二份。

甲方 ： 乙方：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

年月日

出卖人：________________________________________ 合同编号：

买受人：________________________________________ 签订地点：

第一条 标的、数量、价款及交(提)货时间

标的名称

牌号商标

规格型号

生产厂家

计量单位

数额

时间以及数量

金额

第二条 质量标准：________________________________________________________________

第三条 出卖人对质量负责的条件及期限：

第四条 包装标准、包装物的供应与回收：

第五条 随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：

第六条 合理损耗标准及计算方法：

第七条 标的物所有权自____时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于____所有。

第八条 交 ……此处隐藏3052个字……>1、买方迟延提货的，每日应向卖方支付迟延部分价款____%的违约金；

2、买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付定金的无权要求返还。

第七条：争议解决方式

本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可以向工商行政管理机关提出申诉；协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼。

第八条：本合同一式____份，供方___份，需方____份。本合同双方签字或盖章后生效，货款结清后此合同终止。

买方：

法定代表人：

_____年_____月____日

卖方：

法定代表人：

_____年_____月____日

近日，房管局修订了《广州市商品房买卖合同》(预售版示范文本)部分条款，并草拟了《广州市商品房买卖合同》(一手房现售版示范文本)的征求意见稿，公开征求社会各界意见。对此，有港资发展商向国土局发去建议书，提出新版合同部分条例有待商榷，但目前还没有得到房管局进一步的答复。

交楼条件两种选择变“没有选择”？

与现行的合同相比，修订版变动内容最大的是商品房的交楼条件和应提供的文件，目的是为了提高交楼的门槛，保护购房者的权益。但有港资开发商提出，修订版中的交楼条件有两种选择，但交楼应提供文件的清单却包括了两种选择的全部文件，实际上是没有选择。而要取得清单中的全部文件，短则半年，长则一年，其中涉及政府相关职能机构十个以上。开发商在竣工后要花相当长的时间来办理手续，只能延长交楼日期来避免违约。

一位接受采访的消费者张先生则认为，修订版中的交楼条件和文件证明太多，作为普通购房者不容易看懂。例如“市政基础设施的有关质量检测和功能型实验材料”，就连题目都不明白。把这么专业的文件让购房者去判断，有点难为人。

同时，在新版合同中，严格了房地产权证办理的约定。合同示范文本规定了初始登记的办理时间及相应的违约责任，并提供购房者自行办理房地产权证的选择项。对该条，消费者拍手称好。

增加规划文件和售楼计划合理否？

同时，该港资开发商对合同附件增加了规划文件和售楼计划表示担忧。例如，《经城市绿化行政主管部门审核的居住区配套绿化修建性详细规划图》将作为合同内容之一，由于绿化部门审核修建时，会在此文件中详细说明植物品种、绿地、开花与否等文字，写得太过具体可能容易引起纠纷，发展商担忧小业主会针对此因素而申请退房或要求发展商对此作出赔偿。

另外，有销售人员表示，将售楼计划作为合同附件，实际上是要将整个楼盘销售策略计划向社会公布。其表示，《售楼计划书》作为开发商的一种营销策略，商业机密之一，若涉及开发项目销售周期较长，遇政府部门对房地产市场的调控而作出的政策调整等因素，发展商通常会因地制宜地根据市场的变动而对销售策略、销售计划作出调整。

但消费者却认为这是好事，比如绿化，不少小区一开始的绿化很漂亮，大树很多，但入住后，却发现大树一棵棵减少，因为发展商将大树都移到新开发的小区了。而公布销售计划，消费者对整个楼盘的销售和建设将更加心里有数。

卖方（以下称甲方）：

买方（以下称乙方）：

依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用原则，经甲、乙双方友好协商，订立购买合同如下：

1、 乙方购买甲方如下的玉器：

购买金额（大写）： ***** 。

2、购买条款：

(1)、付款方式

合同签订后乙方需缴纳定金 *** 元 ，余款 **** 元在月 日前付清并打入甲方指定账户。

(2)、发货时间

乙方付清全款后 3 日内，甲方负责将货物运送至乙方指定地址:

3、 甲方条款：

(1)、玉器如有质量问题，甲方无条件全额退款。

(2)、乙方购买甲方的玉器，经检定为假玉器(非A货)，甲方按照合同金额的二倍支付乙方赔偿金。

4、 乙方条款：

甲方出售的玉器为真玉器(A货)，乙方恶意制造甲方出售的玉器为假玉器(非A货)并向甲方索取赔偿时，甲方有权提交有关仲裁机构(法院)仲裁，如乙方败诉必须赔偿甲方各项损失。

5、 合同生效及解决争议的约定：

本合同经甲、乙双方签章后生效。本合同一式贰份，双方各执壹份。

本合同发生纠纷时，由双方协商解决或提交有关仲裁机构（法院）解决。

甲方负责人（签字）：

乙方（签字）：

签订日期： 年 月 日

合同编号：_____________

生产企业：_____________产品名称：___________签订地点：__________________ 执行年度：______年

企业凭照号：___________计量单位：___________签订时间：____年____月____日

规格型号

数量

单价(元)

金额(元)

交(提)货时间

备注

一季度

二季度

三季度

四季度

数量合计(大写)

金额合计(人民币大写)：

一、本合同按《中华人民共和国合同法》及国家有关民用爆破器材管理法规、规定执行

七、结算方式及期限

八、违约责任：

二、质量标准、质量要求：

九、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下列第______种方式解决：(一)提交______仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。

三、交(提)货地点、方式：

四、运输方式及到达站(港)和费用负担：

五、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担：

六、验收标准、方法及提出异议的期限：

十、其他约定事项：

出卖人

单位名称：(章)

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

邮政编码：

发货单位：

买受人

单位名称：(章)

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：传真：

开户银行：

账号：

邮政编码：

发货单位：

民爆器材行业行政管理部门审批：

(专用章)

年 月 日

鉴(公)证意见：

鉴(公)证机关： (章)

经办人：

年 月 日